+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор купли продажи кондиционеров

Содержание

Договор купли-продажи оборудования

Договор купли продажи кондиционеров

В шапке рассматриваемого договора указывается город, в котором договор заключается, и дата этого события. Затем определяются статусы Продавца и Покупателя, указываются их ФИО. После этого, уделяется внимание наиболее важным моментам в соглашении такого типа.

Предмет договора купли-продажи оборудования

Предметом в данном случае является факт продажи оборудования на прописанных условиях и его приобретения Покупателем. Далее указывается точная цена товара и итоговая стоимость заключенного договора.

Достаточно важным моментом являются сроки поставки и условия ее осуществления.

Датой товарной поставки в таком случае является дата непосредственного монтажа товара самим Продавцом и уведомления об этом в письменном виде.

Стоит отметить, что в договоре также прописываются такие моменты, как:

  • особенности перехода права собственности;
  • характеристики оборудования, его качество и т.п.;
  • условия разрешения разногласий и споров;
  • схемы поведения при наличии форс-мажорных обстоятельств и т.п.

Также рассматриваемый вид договорного документа должен содержать в себе информацию о санкциях и дополнительных условиях заключения соглашения между сторонами.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Продавец продал, а Покупатель купил на условиях оборудование в соответствии с Приложением №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Общая стоимость оборудования составляет рублей.

2.2. Цена оборудования включает расходы, связанные с экспортной упаковкой, доставкой до , погрузкой, хранением, таможенными пошлинами и таможенной «очисткой» груза в месте назначения, производимой в таможне на складе в г. Продавцом.

2.3. Цены являются окончательными и не изменяются в течение действия Договора. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение дней после подписания настоящего договора. Датой поставки считается дата монтажа оборудования Продавцом и письменного уведомления Продавцом Покупателя о готовности передачи оборудования по приемо-сдаточному акту в месте поставки по настоящему договору.

3.2.

Особым условием поставки оборудования по настоящему договору является право Покупателя в течении месяцев (начиная с момента поставки по настоящему договору) безвозмездно эксплуатировать поставляемое оборудование в целях исследования его потребительских (эксплуатационных) качеств и выявления потребности в его приобретении. Пользование оборудованием будет осуществляться на основании отдельного договора, который заключается одновременно с настоящим договором и является его неотъемлемой частью.

3.3. Не позднее срока, указанного в п.3.2 настоящего договора, Покупатель обязан либо вернуть оборудование Продавцу, либо перечислить денежные средства в размере, указанном в п.2.1 настоящего договора, на банковский счет Продавца. Платежи осуществляются Покупателем по следующим реквизитам: .

3.4. Покупатель имеет право в течение срока указанного в п.3.2 настоящего договора отказаться от приобретения оборудования и вернуть его Продавцу. Отказ должен быть выполнен в письменной форме. Если Покупатель в течении срока, указанного в п.3.

2 настоящего договора, не заявит об отказе от приобретения оборудования, то это будет свидетельствовать о его готовности оплатить Продавцу договорную цену, и к нему могут быть применены штрафные санкции за просрочку оплаты в соответствии с условиями настоящего договора.

3.5. Письменное уведомление об отказе от приобретения Оборудования направляется Покупателем заказным письмом (телеграммой) по следующим адресам: .

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1. Право собственности на оборудование переходит от Продавца к Покупателю после перевода последним денежных средств обусловленных настоящим договором на банковский счет Продавца. Риск случайной гибели или порчи оборудования лежит на владельце оборудования.

5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Качество поставляемого оборудования должно полностью соответствовать техническим спецификациям прилагаемым к настоящему договору.

5.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет год с даты поставки.

6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

6.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между сторонами и/или в связи с настоящим Договором, подлежат окончательному урегулированию арбитражным судом г. . Вынесенное арбитражным судом решение является окончательным и обязательным для сторон.

6.2. Применимым правом по данному договору является законодательство Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.

7.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок подливается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.

7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торговой Палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны.

Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

8. САНКЦИИ

8.1. В случае просрочки в оплате против сроков, указанных в Договоре, Покупатель уплачивает Продавцу пеню от суммы Договора в размере % за каждый день просрочки.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все дополнения и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Ни одна из сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны.

9.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Покупатель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Договор купли-продажи кондиционера образец

Договор купли продажи кондиционеров

Если внимательно изучать договор купли-продажи кондиционера, то вы узнаете, что в качестве предмета выступает само устройство. Его собственно и передает продавец в собственность покупателю, что касается сроков, то они предусмотрены отдельным пунктом договора.

Образец типового договора купли-продажи кондиционера

Покупка и продажа кондиционера осуществляется путем оформления типового договора купли-продажи оборудования. Чтобы правильно составить договор, следует проконсультироваться по данному вопросу с опытным юристом.

Договор включает в себя следующие данные:

  • следует указать сведения о продавце оборудования, это касается и покупателя. В обязательном порядке указываются контактные данные участников сделки;
  • дата и место заключения сделки;
  • предмет договора;
  • стоимость. Здесь важно прописать конкретную сумму, которую в обязательном порядке и должен передать покупатель. Стоит прописать и особенности и сроки оплаты;
  • порядок, сроки поставки оборудования. В том случае, если предполагается оформление акта приема-передачи, то этот факт должен быть указан обязательно;
  • ответственность сторон. Каждая сторона должна ознакомиться со всеми условиями договора;
  • важно указать и то, что оборудование является свободным для продажи.

Как только, все эти пункты будут внесены в договор, то осуществляется его подписание сторонами. Причем представители обязательно должны иметь доверенность, выписанную доверителем, так как это не менее важное условие. Доверенность физических лиц заверяется у нотариуса, что касается юридических лиц, то доверенность и вовсе можно заверить подписью руководителя или печатью организации.

Существенные условия договора купли-продажи кондиционера

Выделяя важные условия документа, то сюда принято относить, как договор, так и цену. Первый пункт, как правило, посвящается предмету сделки, а именно – кондиционеру. Поэтому следует внимательно и детально прописать все характеристики, сведения о кондиционере.

Здесь следует прописать, что продавец передает оборудование в собственность покупателю, в случае необходимости можно указать и выполнение монтажных работ. Более того, стоит указать и то, что покупатель обязан принять товар и внести за него соответствующую оплату. Но покупатель может отказаться от этого, если получает товар ненадлежащего качества.

Второй пункт не менее важен, он прописывает цену на оборудование.

Помимо суммы нужно прописать и особенности оплаты, ведь это может быть рассрочка платежа, предоплата. Сюда нельзя не отнести и сроки, тип оплаты.

В тех случаях, когда договор предусматривает монтаж или иные работы, то следует определить их стоимость.

Важно понимать, что если будут нарушены те или иные пункты договора, то в будущем и покупатель и продавец могут столкнуться с лишней головной болью. Все это и ведет к тому, что важно оформлять договор правильным образом, учитывая все его аспекты.

Типовой образец договора купли-продажи бытовой техники.

Как выглядит договор купли-продажи компрессора, смотрите тут.

Дополнительные условия по договору купли-продажи кондиционера

  • важно понимать, что в договоре следует указать момент его вступления в силу;
  • это касается и срока действия договора, порядка внесения различных изменений;
  • список необходимых документов, сюда входит техническая документация на оборудование, различные сопроводительные документы;
  • действия в спорных, форс-мажорных ситуациях, которые на практике возникают довольно часто.

Когда будут учтены все существующие моменты, можно будет избежать в будущем лишних проблем. Естественно каждая сторона сделки, должна внимательно ознакомиться со своими обязанностями, теми условиями, которые указаны в договоре.

Продавец может продать исключительно, то оборудование, которое находится в его собственности. На практике можно замечать иные ситуации, когда продается арендованное оборудование. Сюда можно отнести и оборудование, на которое были наложены различные ограничения, они в свою очередь препятствуют его продаже.

Когда будут заполнены все пункты договора, то сделку можно считать завершенной. Физические лица ставят подпись, а юридические лица обычно имеют собственную печать.

Что касается нотариального заверения, то по закону оно не требуется, но если этого желают участники сделки, то заверить соглашение можно у нотариуса.

Источник: https://sparmoscow.ru/dogovora/dogovor-kupli-prodazhi-kondicionera-obrazec

Образец договора купли продажи кондиционера

Договор купли продажи кондиционеров

» » » » Чтобы приобрести тахеометр необходимо составить соответствующий договор. На практике граждане доверяют только юридическим документам, а не устным договоренностям.

Все те пункты, которые входят в подобные договора, должны быть внимательным образом изучены.

Сюда относится:

  • сведения о сторонах сделки;
  • нельзя не указать и дату, место, где и заключается сделка;
  • предмет договора. Здесь принято указать наименование каждой позиции данного оборудования, указывая и важнейшие характеристики;
  • стоимость. Помимо конкретной суммы, о которой будет указано в договоре, и суммы, которую покупатель обязуется передать продавцу, следует прописать особенности оплаты;
  • сюда принято относить и порядок, сроки поставки данного оборудования. Если планируется составление акта приема-передачи, то этот факт следует указать в обязательном порядке;
  • ответственность сторон, в случае несоблюдения тех или иных условий, указанных в договоре;
  • обязательно следует указать и то, что оборудование является свободным для продажи.

Как только, все эти пункты будут включены в договор, то следует подписать его.

Причем представители обязательно должны иметь на руках доверенность, выписанную доверителем. Доверенность физических лиц принято заверять в нотариальной конторе. Юридические лица заверяют доверенностью или подписью со стороны руководителя, либо печатью организации.

Скачать образец договора купли-продажи тахеометра. Что касается предмета, то здесь выступает факт продажи данного оборудования.

В обязательном порядке следует указать точную цену товара, сюда относится и итоговая стоимость заключенного договора.

Нельзя забывать о сроках поставки, условий ее осуществления, так как это важнейшие факторы. Про типовой образец договора купли-продажи кондиционера Про типовой образец договора купли-продажи стиральной машины читайте по ссылке: В договоре необходимо прописать важнейшие моменты, такие как:

  • особенности перехода прав собственности;
  • характеристики оборудования;
  • все условия, позволяющие разрешить споры, разногласия, возникающие между сторонами;
  • схемы поведения в момент возникновения форс-мажорных обстоятельств.

В договор следует включить необходимую информацию о санкциях, дополнительных условиях заключения сделки. Что касается формы акта, то она утверждается сторонами самостоятельно.

Такой документ включает в себя важные пункты, которые должны строго соблюдаться участниками сделки:

  • Название документа, номер и дата;
  • Описание оборудования в виде таблицы, она включает в себя не менее важные сведения:
  1. Наименование, количество;
  2. Модель;
  3. Изготовитель.
  • Помимо сказанного, в договор следует включить и запись, которая станет свидетельствовать о том, что оборудование станет соответствовать стандартным требованиям, которые предъявляются к подобным товарам;

Если оборудование должно быть новым по условиям совершаемой сделки, а в момент его передачи были обнаружены различные повреждения и дефекты, то следует детально описать их в акте. Покупатель всегда может отказаться от приемки такого оборудования, которое не соответствует описанному в договоре оборудованию.

  • Акт приема-передачи принято считать важной частью договора;
  • Наименование сторон, подписи участников сделки.

Обратите внимание!

Важно понимать, что если после подписания акта, покупатель обнаружил недостатки или дефекты, которые не были выявлены в процессе обычной проверки оборудования, то всегда можно обратиться в суд.

Была ли Запись полезна? 1 из 2 читателей считают Запись полезной. Никто ничего не написал пока.

Все права защищены.

Договор на продажу, поставку кондиционеров

Статья 3.

СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Цены на поставляемое Оборудование определяются в рублях на условиях статьи 2 настоящего Договора и приведены в Спецификации.

Цены на Оборудование включают в себя стоимость непосредственно Оборудования, гарантийного обслуживания Оборудования, НДС и иных налогов и сборов. Общая сумма настоящего Договора составляет _____ (_______) рублей, включая НДС — ______ (________) рублей. 3.2.

Покупатель производит предоплату за Оборудование в размере ________% (________ процентов) от общей суммы настоящего Договора в течение __ (________) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора на основании оригинала счета Поставщика.

Типовой образец договора купли-продажи двигателя автомобиля

» » » » Поломка автомобиля – беда для автолюбителя, владельцу приходиться идти в магазин автозапчастей либо обращаться в автосервис, чтобы приобрести необходимые запчасти.

В настоящее время замена одной запчасти – это миф, как правило, при любой неисправности приходиться заменять многие детали, так как в автомобиле все взаимосвязано.

Поскольку стоимость многих составляющих двигателя высока, проще купить двигатель в разборке и облегчить себе задачу.

С помощью представленного образца составляйте договор и совершайте сделку. Договор купли-продажи двигателя имеет определенную структуру и четко определен.

договора не сильно отличается от других продаж, меняется только предмет и технические характеристики.

Естественно, что стоимость и индивидуальные условия оговариваются строго у продавца с покупателем и являются уникальными по своей природе.

Единственное отличие от других договор, то, что оформление не требует обращения к юристу, достаточно подписи сторон.

Изучив пример, вы сможете понять, как самостоятельно составить договор купли-продажи двигателя. В договоре купли-продажи двигателя указывайте:

  • обязательно указание даты, место, где составляется договор и реквизиты сторон;
  • указывается предмет договора, технические характеристики и данные двигателя;
  • указывается точная стоимость, цифрами и прописью, срок договора, ответственность сторон;
  • затем пишется факт передачи, идентификационные данные предыдущего авто;
  • в конце стороны ставят подписи с расшифровкой.

Сторонами сделки могут быть как юридические, так и физические лица, этот вид договора не требует отдельного оформления юридическим лицам.

Основными характеристиками договора являются технические характеристики автомобиля, реквизиты сторон, гарантийные обязательства и стоимость сделки. Все существенные условия должны строго соблюдаться, в противном случае сделка может считаться недействительной. В данной ситуации предметом договора является двигатель.

Составляя договор необходимо указывать предмет с основными его характеристиками, в частности:

  • модель двигателя;
  • страна производства;
  • год выпуска;
  • идентификационный номер.

Внимание!

Если двигатель имеет специальные характеристики, то они обязательно указываются в договоре. Как выглядит договор купли-продажи автомобиля в ГАИ, Как выглядит договор купли-продажи поддержанного автомобиля, читайте по ссылке: Существенным условием является и стоимость, которую тоже необходимо прописать в договоре. Обратите внимание! Указывайте стоимость с учетом налогов.

Все выявленные неполадки прописываются в акте с уточнением подробностей.

Некоторые предостерегаются и указывают гарантийный срок, но прописывая данный пункт, обязательно указывайте основания и порядок возврата. Важно! В договоре четко указывайте, что собственником является исключительно продавец.

Проверьте, чтобы приобретаемый товар не был в залоге и попал под права владения третьих лиц. Данное условие гарантирует покупателю выгодное приобретение двигателя. Тем самым при возникновении неприятной ситуации, можете смело ссылаться на пункт договора, где прописана эта гарантия.

Таким образом, чтобы совершить честную и безопасную сделку, необходимо грамотно составить договор для продажи двигателя и внимательно проверить все документы.

Также не запрещено вводить новые пункты в текст договора, но только при соблюдении существенных условий.

Источник: https://civilyur.ru/obrazec-dogovora-kupli-prodazhi-kondicionera-92947/

Договор купли продажи кондиционера

Договор купли продажи кондиционеров

Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства и Гражданского Кодекса, действующего на территории РФ. 6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г.

в установленном порядке. 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного взаиморасчета между Сторонами.

7.2.

Важно Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и будет действовать до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один — для Поставщика, другой — для Покупателя, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.3.

Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

8.4. Настоящий Договор, включая Спецификацию, все Приложения и дополнения к нему, составляет один единый Договор между Поставщиком и Покупателем, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора.

Статья 6.

Договор купли-продажи кондиционера образец

Бизнес по пошиву спецодежды отличается от бизнеса в других сферах во многих отношениях.

Минимальные стартовые вложения в открытие производства составят около $15 000.

Договор на выполнение работ по установке кондиционера

Заказчик несет ответственность за приемку и оплату всех работ в сроки, установленные настоящим Договором. 7.

3 Стороны несут ответственность друг перед другом за своевременное выполнение своих обязательств в размере ___% от суммы Договора за каждый день просрочки. 8.2.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.1.

Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п.8.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

3.2. Доставка (вывоз) оборудования не включена в стоимость оборудования и осуществляется автотранспортом Покупателя или привлекаемых им третьих лиц со склада Продавца, расположенного по адресу [вписать нужное], в течение [значение] календарных дней c момента подписания акта приема-передачи.

2.
Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.

3.1.

государственного органа, имеющего обязательную силу хотя бы для одной из сторон Договора

и других подобных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.

10.2. Если обстоятельства, указанные в п.10.1. длятся более 1 месяца, стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

11.1.

Договор купли продажи кондиционера образец

Как выглядит договор купли-продажи компрессора, смотрите тут.

Когда будут учтены все существующие моменты, можно будет избежать в будущем лишних проблем.

Естественно каждая сторона сделки, должна внимательно ознакомиться со своими обязанностями, теми условиями, которые указаны в договоре.

Когда будут заполнены все пункты договора, то сделку можно считать завершенной.

Физические лица ставят подпись, а юридические лица обычно имеют собственную печать. Что касается нотариального заверения, то по закону оно не требуется,

Договор продажи и установки кондиционеров образец

Статья 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

Договор купли продажи кондиционера образец скачать

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г.

в установленном порядке. 7.1.

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного взаиморасчета между Сторонами.

7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.4.

Для расторжения настоящего Договора одной из Сторон, требуется письменное извещение, которое направляется другой Стороне с получением последней не позднее, чем за рабочих дней до расторжения настоящего Договора. 8.1.

Взаимоотношения сторон, которые не оговариваются настоящим Договором, регулируются действующим Гражданским Законодательством РФ.

Договор купли продажи кондиционера между физическими лицами

Мы гарантируем качественное и быстрое выполнение всех работ в соответствии с установленными правилами и требованиями.

В нашем штате работают только высококвалифицированные специалисты, которые обладают богатым опытом работы и знают все нюансы установки кондиционеров. Также у нас работают профессиональные промышленные альпинисты, которые помогут выполнить монтаж кондиционеров в труднодоступных местах.

  • Позвонить нам по телефону 8(495)648-63-85
  • Договориться о вызове мастера на удобный для вас день и время
  • Мастер приедет к вам на дом в оговоренное время и произведет все работы

Договор купли продажи кондиционера с установкой

Внимание

Оплата стоимости расходных материалов и услуг (монтажных и пуско-наладочных работ) производится в 2 этапа:

1 этап – 50 % предоплата стоимости в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

2 этап – 50 % стоимости после подписания Акта приемки выполненных Работ.

7. Права и обязанности сторон

7.1. После получения платежа, согласно п.
6.2., Подрядчик обязан уведомить Заказчика о своей готовности произвести Работы, а Заказчик обязан указать (подтвердить) дату проведения и место Работ.

7.2. В целях производства Подрядчиком Работ во исполнение Договора, Заказчик обязан своими силами и средствами обеспечить возможность надлежащего проведения таковых, включая подготовку и доступность места выполнения Работ.

7.3.

Договор купли продажи кондиционеров

Техническое состояние вышеуказанного оборудования соответствует требованиям по его эксплуатации и действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.

3. Покупатель не имеет претензий к качеству, ассортименту, количеству вышеуказанного оборудования.

4. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи оборудования [N] от [число, месяц, год].

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах — по одному для каждой из Сторон.

Продавец

[вписать нужное] [вписать нужное]

М.
П.

Покупатель

[вписать нужное] [вписать нужное] М.

Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик .

с одной стороны и ООО __________________ в лице Генерального директора ________________________________________________________ . действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик .

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчика оборудование и расходные материалы, именуемые далее Товар, а также произвести монтаж и пуско-наладку этого оборудования, а Заказчик обязуется оплатить стоимость оборудования, расходных материалов, монтажа и пуско-наладочных работ.

Договор купли-продажи — один из древнейших и основополагающих видов договоров в истории человечества.

Договор купли продажи кондиционера – Юридический ликбез

Если внимательно изучать договор купли-продажи кондиционера, то вы узнаете, что в качестве предмета выступает само устройство. Его собственно и передает продавец в собственность покупателю, что касается сроков, то они предусмотрены отдельным пунктом договора.

Договор № Купли-продажи товара с установкой

В случае проведения Покупателем самостоятельной установки, Продавец предоставляет гарантию только на комплектующие, из которых состоит Товар.

При проведении установки, демонтажа Продавец не несет ответственность за сохранность старых рам и последующий вывоз с объекта, а так же за сохранность откосов оконного проема, и штукатурки в помещении, в котором производится установка Товара и за последующий ремонт.

Ответственность за вывоз мусора, старых рам и ремонт откосов несет Покупатель.

Продавец не осуществляет установку старых водоотливов и подоконников.

Данная сумма включает в себя следующие пункты:

  • Инвестиции (инструмент, образцы, оборудование) – $6650.
  • Постоянные расходы (минимум на два месяца) – $4200.
  • Деньги на закупку 10 кондиционеров – $3350.
  • Непредвиденные расходы – $800.

Примерная окупаемость бизнеса составит около полугода, что можно рассчитать из приведенных выше данных.

Однако если учесть сезонность бизнеса и открыть фирму в феврале-марте, Вы повысите вероятность того, что бизнес окупится за один сезон. Если Вы решили открыть ателье по пошиву одежды, то, прежде всего, необходимо определиться с его специализацией.

Стартовые вложения в открытие небольшого ателье составят около $15 000.

Для открытия бизнеса по переработке пластиковых бутылок вовсе не обязательно строить крупное предприятие.

Стартовые вложения составят около $17 000.

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с договором купли-продажи оборудования [N] от [число, месяц, год] следующее оборудование:

N п/п

Наименование оборудования и его ассортимент

Единица измерения

Цена за одно изделие

Количество

Модель

Стоимость позиции

Предприятие-изготовитель

1

2

3

4

5

6

7

8

2. Общая стоимость оборудования составляет [цифрами и прописью] рублей

3.

Первый пункт, как правило, посвящается предмету сделки, а именно – кондиционеру. Поэтому следует внимательно и детально прописать все характеристики, сведения о кондиционере.

Здесь следует прописать, что продавец передает оборудование в собственность покупателю, в случае необходимости можно указать и выполнение монтажных работ.

Более того, стоит указать и то, что покупатель обязан принять товар и внести за него соответствующую оплату.

Но покупатель может отказаться от этого, если получает товар ненадлежащего качества.

Второй пункт не менее важен, он прописывает цену на оборудование.

Помимо суммы нужно прописать и особенности оплаты, ведь это может быть рассрочка платежа, предоплата.

Работы производятся непосредственно Подрядчиком либо его Контрагентом.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от стоимости Товара по Договору

за каждый день просрочки.

8.2. При несвоевременной оплате исполненного по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику

неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3 При несвоевременной поставке Товара иили проведения монтажных работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки

8.4.

Доверенность физических лиц заверяется у нотариуса, что касается юридических лиц, то доверенность и вовсе можно заверить подписью руководителя или печатью организации.

Скачать образец договора купли-продажи кондиционера.

Скачать бланк договора купли-продажи кондиционера.

Скачать образец договора купли-продажи кондиционера предприятию.

Скачать бланк договора купли-продажи кондиционера предприятию.

Скачать образец договора на установку кондиционера.

Скачать бланк договора на установку кондиционера.

Типовой образец договора купли-продажи кондиционера

Все это и ведет к тому, что важно оформлять договор правильным образом, учитывая все его аспекты.

Типовой образец договора купли-продажи бытовой техники.

Источник: https://rosconsent.ru/dogovor-kupli-prodazhi-konditsionera

Договор купли продажи кондиционера – Юридический ликбез

Договор купли продажи кондиционеров

Если внимательно изучать договор купли-продажи кондиционера, то вы узнаете, что в качестве предмета выступает само устройство. Его собственно и передает продавец в собственность покупателю, что касается сроков, то они предусмотрены отдельным пунктом договора.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.